Juridisch

Algemene voorwaarden – Sloopbedrijf Brabant B.V.

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Door akkoord te gaan met een offerte of een opdracht te verstrekken, ga je akkoord met onderstaande bepalingen.

Artikel 1 – Definities

  • Wij / ons: Sloopbedrijf Brabant B.V.
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Sloopbedrijf Brabant B.V.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Sloopbedrijf Brabant B.V. en de klant betreffende sloop-, demontage- of aanverwante werkzaamheden

Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van Sloopbedrijf Brabant B.V.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de klant schriftelijk of digitaal akkoord gaat met de offerte.
  3. Na akkoord kunnen wij een planning vastleggen en een aanbetaling verlangen.

Artikel 4 – Aanbetaling en annulering

  1. Bij akkoord op de offerte en het vastleggen van een planning kunnen wij een aanbetaling verlangen.
  2. De aanbetaling dient ter reservering van personeel, materieel en ingeplande werkdagen.
  3. Indien de klant de opdracht annuleert nadat de planning is vastgelegd, vervalt het recht op terugbetaling van de aanbetaling.
  4. Dit geldt ongeacht de reden van annulering, aangezien wij deze gereserveerde dagen niet altijd opnieuw kunnen invullen met andere opdrachten.
  5. Annulering dient schriftelijk te worden doorgegeven.

Artikel 5 – Uitvoering van de werkzaamheden

  1. Wij voeren de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de geldende normen en vakmanschap.
  2. De klant draagt zorg voor tijdige en juiste informatie die noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden.
  3. Eventueel meerwerk wordt uitsluitend in overleg uitgevoerd en afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 6 – Inschakeling van onderaannemers

  1. Wij kunnen bij de uitvoering van werkzaamheden gebruikmaken van onderaannemers, indien dit noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.
  2. Sloopbedrijf Brabant B.V. werkt uitsluitend met vaste en zorgvuldig geselecteerde onderaannemers waarmee contractuele afspraken zijn vastgelegd.
  3. Met deze onderaannemers is overeengekomen dat zij bij uitvoering van werkzaamheden zelf volledig aansprakelijk zijn voor de correcte en veilige uitvoering daarvan.
  4. De inzet van onderaannemers doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het werk; werkzaamheden worden uitgevoerd conform dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnormen als wanneer wij deze zelf zouden uitvoeren.
  5. Wij blijven het eerste aanspreekpunt voor de klant.

Artikel 7 – Communicatie en inzet van derden

  1. Alle communicatie met betrekking tot de offerte, overeenkomst en uitvoering van de werkzaamheden verloopt uitsluitend via Sloopbedrijf Brabant B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Contact tussen de klant en door ons ingeschakelde derden of onderaannemers vindt uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden en onder onze verantwoordelijkheid.
  3. Aan afspraken, toezeggingen of uitlatingen die zonder onze schriftelijke toestemming rechtstreeks tussen de klant en derden worden gemaakt, kunnen geen rechten worden ontleend.
  4. Wij zijn niet gebonden aan wijzigingen of aanvullende afspraken die buiten ons om tot stand zijn gekomen tussen de klant en derden.

Artikel 8 – Oplevering

  1. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd zodra deze feitelijk zijn afgerond.
  2. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na oplevering te worden gemeld.

Artikel 9 – Betaling

  1. Particuliere klanten dienen het factuurbedrag direct na oplevering van de werkzaamheden te voldoen.
  2. Zakelijke klanten dienen het factuurbedrag te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim.
  4. Eventuele incasso-, administratie- en rentekosten komen volledig voor rekening van de klant.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

  1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Sloopbedrijf Brabant B.V.
  2. Voor schade die ontstaat tijdens de uitvoering van werkzaamheden door ingeschakelde onderaannemers, geldt dat deze onderaannemers daarvoor zelfstandig aansprakelijk zijn, conform de met hen gesloten overeenkomsten.
  3. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

Artikel 11 – Overmacht

  1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien sprake is van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ziekte, materiaaltekorten, storingen en vertragingen bij derden.

Artikel 12 – Klachten

  1. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld.
  2. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren, voor zover redelijk.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 – Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.